及時化解引發的物業租賃、勞動用工、合同違約等矛盾糾紛，將矛盾化解在萌芽狀態。主動跟進中小微企業法律服務需求，為生產經營困難、瀕臨破產的中小微企業提供法律幫助，為農民工在防控期間勞動就業和勞務糾紛等提供法律援助。《指南》提出，打造多樣化公益法律服務平臺載體，增強服務實效性。在中國法律服務網和省級公共法律服務網絡、熱線平臺開通“企業復工復產法律服務”專區(線)，組織公司、金融、勞動等專業律師提供“7ⅹ24”法律咨詢。司法行政機關、律師協會會同工商聯等部門，開展企業復工復產“法治體檢”專項公益法律服務行動，通過遠程服務、網絡問診等方式，幫助企業解決法律問題。組建律師公益法律服務團、律師志愿者服務團等，向工商企業公開聯系方式，隨時隨地提供**法律咨詢。組建黨員律師先鋒隊，充分發揮律師行業黨組織戰斗堡壘和黨員律師先鋒模范作用。人力資源和人力資本也同樣如此。新城區品牌法律咨詢服務熱線

    在全社會對法治的作用還處于努力理解、力求推進的狀態下，一般市場經濟主體對法律服務的需求存在相當程度的茫然性。中小企業的管理層雖然在一定程度上看到了法律服務的必要性，但看不到這種服務與經濟活動之間的內在聯系，找不到服務與需求之間的結合點。在一般經營者的心目中，知道律師的服務很重要，但是具體到自己的公司企業，究竟何處需要法律服務又不甚了解。人們還只是從表面上承認法律服務的作用，但并不了解如何去實現這種作用，有時候甚至還認為律師的意見會束縛手腳而持排斥、規避態度，直至鑄成大錯后才追悔莫及。這種茫然也往往使提供服務的律師陷入被動地位。這也是此類法律服務市場不成熟的一個非常明顯的特征。在這種狀態下，律師的任務顯得任重而道遠。一方面，律師肩負著為廣大中小企業解決法律困惑，處理經營中發生的種種問題。另一方面，律師還肩負著喚醒、開發、引導中小企業法律意識的重任。在律師們看來，這種任務所帶來的可能是出力不討好：一方面律師們為中小企業缺乏律師指導而憂心忡忡，另一方面卻又背著律師屬于高收費、高報酬的黑鍋。其次，從提供法律服務的律師來看，存在被動應付的消極性法律服務的狀態。未央區品質法律咨詢服務哪里來也是公司的一個重要的職位。公司的人員招聘，培訓，職員的考核，職員的薪酬，職員調動都和人事有關。

    11、對企業管理層及人力資源部門人員進行勞動法律方面的培訓，提高企業勞動用工法律意識。二、企業商務（對外債權）的管理方面1、修改或制作購銷合同、加工承擔合同、及其它商業合同；2、審核產品手冊、產品說明書、產品包裝、廣告等企業對外重要法律文件；3、協助企業建立商務合同管理制度，規范合同的簽訂、履行及相關證據的收集；4、應企業要求，參加企業重大商業活動的談判；5、接受企業委托，對企業客戶的資信情況、財產線索進行調查（情況復雜或外地的另行協商收費）；6、對企業的欠款客戶發送催款律師函或其它法律情況發送律師函；7、對合同履行過程中發生糾紛的，就如何取證、向對方發函等提供法律指導；8、對公司領導、銷售、采購、財務進行合同法及債權管理方面的法律培訓，提高全員法律素質，在日常工作中防范風險；三、企業內部治理、對外投資等公司事務方面1、設計企業股權框架，完善公司章程，預防內部股權爭議，避免內耗；2、企業對外投資新設企業的，起草、審核新設企業的公司章程等法律文件的；3、列席企業董事會會議等重大會議，對會議議題涉及的法律問題進行分析論證，提供相關法律建議。

    開發企業與商品房買受人簽訂備案買賣合同后的另一重大節點為交房，而交房則直接與建設工程竣工備案相關聯。基于以上考慮，在施工合同中是否設計分段工期以及如何設計分段工期系立于開發企業所不得不考慮的重要法律和經濟問題。對于承包人而言，因工期延誤違約責任系其關涉實益的重大考量，因此，在施工合同中如何設計工期順延以及工期索賠條款則具有重大意義和價值。這里需要重點關注的是《司解二》第六條第二款的下述規定：“當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。”8.積極應對“視為認可”條款。2017版《施工合同示范文本》第：“發包人在收到承包人提交竣工結算申請書后28天內未完成審批且未提出異議的，視為發包人認可承包人提交的竣工結算申請單，并自發包人收到承包人提交的竣工結算申請單后29天起視為已簽發竣工付款證書。”根據《高人民法院2006年給重慶高院的復函》規定，如若施工合同中作出了類似上條的約定，就可以適用《司法解釋一》第二十條的規定，承包人提交的竣工結算文件可以作為工程款結算的依據。因此。人力資源和人力資本的計量形式不同。

    但監理制度在實踐中確未能發揮其應有的作用，致使因監理之工作事項引起發承包雙方爭議之現象層出不窮。為典型的表現即是司法實踐對**有監理一方簽確的施工文件是否具有法律效力所產生的認識不一。【參見筆者前文：《*有監理簽確的施工文件有效么》及《監理日志(記)等監理文件資料可否作為“呈堂證供”》二文】律師在審核施工合同時，應注意對監理條款的明確約定，尤其是對監理是否有權單方簽署有關工程變更、索賠、簽證、工期順延、工程價款支付、結算以及施工方案改變等內容作出明確約定。7.設計契合實益的工期條款。工期作為發承包雙方重視的三大要素(即價款、工期、質量)之一，無論對于發包人還是承包人都具有重要的法律價值和經濟價值，對于工期條款的設計首先需要滿足己方的實益。對于發包人而言——以住宅項目為例，工程項目開發**大的收益在于房產的銷售回款，而房產的銷售直接與取得預售許可證相關聯；因此，立于發包人的實益，開發強度達到25%或者基礎施工完成至±(±，參見筆者前文：《再論當前推行裝配式建筑應當注意的幾個法律問題——解題裝配式建筑實踐的法律規范之和障礙》)，便系一個非常重要的工期節點。另外。人力資源和人力資本都是以人為基礎而產生的概念。長安區網絡法律咨詢服務是什么

存在于人體之中的活的資源，因而人力資源既是生產者，同時又是消費者。新城區品牌法律咨詢服務熱線

    依照法律服務市場客戶的主體特征，中小城市法律服務市場可以分為三個層次:傳統市場、中端市場、市場。一、傳統市場所謂傳統市場，相對中端、市場而言，也可稱之為低端市場，主要是指法律服務的層次較低量較大，但是標的額不高，所需要的法律服務技巧并不復雜，只要考取律師資格或法律職業資格，或者干脆從事過法律工作的人，甚至是經歷過幾次訴訟的人，就可以從事的法律服務工作。這屬于傳統的法律服務項目。此類服務的特點是：（一）主流業務的依附性這類服務更加依賴于人民法院、公安機關和檢察機關。主要是與民事刑事案件有關的訴訟代理、辯護等業務。為什么在法院門口有那么多的律師事務所辦公室和法律服務所的辦公室？究其原因，關鍵在于在法院門口可以比較方便的接到低端市場的業務。當然，這也給法律服務的接受者提供了方便，去法院辦事時，順便換個門就可以到律師或法律服務所辦公室了解一下自己的案件怎么處理，不同的人可以出一個什么樣的價格。曾經有一個需要法律服務的客戶，到這個律師事務所這里，咨詢了一下，問了一下價格，有人告訴他說要1000元，而到了另一個辦公室有人告訴他應當收費1500元。兩相比較，覺得他們提供的咨詢意見都差不多。新城區品牌法律咨詢服務熱線

西安新稅籌財務咨詢服務有限公司是一家企業的財稅服務咨詢，共享財務經理幫助公司一站式解決問題。在公司日常運作當中出現的法律問題，能夠隨時提供法律幫助。我們擁有的SaaS營銷系統為客戶的市場經營當中出提供一定的方案幫助客戶不斷地發展，在人力資源方面都有專業的人才負責為客戶帶來方便的公司，是一家集研發、設計、生產和銷售為一體的專業化公司。西安新稅籌作為商務服務的企業之一，為客戶提供良好的財務管理咨詢，市場營銷，人力咨詢，企業服務。西安新稅籌致力于把技術上的創新展現成對用戶產品上的貼心，為用戶帶來良好體驗。西安新稅籌創始人候雪妮，始終關注客戶，創新科技，竭誠為客戶提供良好的服務。